Документация и смета подлежат обязательному согласованию
сторонами и после этого остаются, как правило, неизменными до завершения
строительства. Однако нередки случаи, когда в ходе строительства выявляются
неучтенные в технической документации работы и в связи с этим возникает
необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства. Заказчик должен прямо выразить свое согласие на это. Если
заказчик в течение десяти дней или в иной установленный законом или договором
срок не ответит на сообщение подрядчика, последний обязан приостановить
соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет
заказчика.
Заказчик обладает правом осуществлять контроль и надзор за
ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,
качеством предоставляемых подрядчиком материалов, а также правильностью
использования подрядчиком материалов, причем это право иногда превращается в
его обязанность.
При обнаружении в построенном подрядчиком объекте
недостатков, снижающих его качество или мешающих использовать результат работ
по его прямому назначению, наступает ответственность за ненадлежащее качество
работ.
В заключение хочется отметить также особенности сдачи -
приемки строительного объекта, как заключительной стадии строительства
(реконструкции). Договор строительного подряда может предусматривать как сдачу
- приемку объекта в целом, так и сдачу-приемку его по частям (этапам,
очередям). Если объект сдается заказчику по частям, стороны должны оговорить,
кто из них будет осуществлять пользование переданной частью объекта,
обеспечивать ее охрану, нести эксплуатационные расходы и т.д. На заказчика,
предварительно принявшего результат отдельного этапа работ, по общему правилу,
переходит риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые
произошли не по вине подрядчика. Сдача-приемка объекта строительства
оформляется специальным актом, который подписывается обеими сторонами, а также
представителями уполномоченных государственных органов. В случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей по договору строительного подряда
заказчик и подрядчик несут ответственность в порядке и на условиях,
установленных законом и договором. При этом виды ответственности ГК не
установлены и поэтому могут применяться финансовые, административные и др. меры.
Однако, возникает и другая ситуация, когда по каким-либо
причинам невозможно осуществить строительство до конца, то появляется вопрос о
праве собственности на объект незавершенный строительством. Среди авторов, не допускающих возможности признания не завершенных
строительством объектов недвижимостью до прекращения подрядного договора,
интерес представляют взгляды Е.А. Суханова. В конечном счете, на мой взгляд,
по этому поводу вывод сводится к следующему: если объекты незавершенного
строительства являются предметом договора строительного подряда и находятся в
стадии возведения, их нельзя признавать недвижимостью - право собственности на
них как на известную совокупность движимых вещей по условиям подрядного
договора до момента их сдачи в эксплуатацию принадлежит собственнику
соответствующих материалов.
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ
1)
Брагинский М.И. Совершенствование
законодательства о капитальном строительстве. М: Стройиздат, 1982. С. 109.
2) Барышев М.И. Правовые вопросы капитального
строительства в СССР. М.: Госюриздат, 1958. С. 61.
3) Брауде И.М. Договоры
по капитальному строительству в СССР. С. 108. Отдельные виды обязательств. С.
246. М.: Госюриздат.1983.
4) Варшавский
К.М. Подряды и поставки в
СССР. М.: Госюриздат.1983.
5) Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М: Статут, 1999. С. 183.
6) Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные
виды. М.: Статут, 1999. С.
7) Ведомости РФ. 1993. №2. Ст. 58
8) Вестник Высшего Арбитражного
Суда РФ. 1996. № 8. С. 11-12.
9) Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 9. С.
46-47.
10) Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. N 1. с.
86.
11) Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. № 7. С.
39.
12) Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 3. с.
37.
13) Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 9. с.
41
14) Ерпылеев Н.Ю. Международное
частное право: Сборник нормативных материалов и документов. М: Госюриздат 1982. С. 189 и 193.
15) Козырь А.М.. Гражданский кодекс России: Проблемы.
Теория. Практика.// М.: Международный центр финансово - экономического
развития, 1998. с. 278.
16) Комментарий
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей.
М.: Фонд "Правовая культура"; Редакция журнала "Хозяйство и
право", 1995. С. 241; Скловский К. Квалификация отношений по застройке и
право на объект строительства в судебной практике // Хозяйство и право. 1997. N
10. С. 78.
17) Нормирование и стандартизация в
строительстве. 1997. № 4.
18) Садиков О.Н Комментарий к ГК РФ ч.1.// М.: Юринформцентр,
1996.
19) Садиков О.Н. Комментарий к ГК РФ. ч. 2 // М.:Юринформцентр,
1996 - С.315
20) Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации, Части первой (постатейный). Изд. 2.// М.: Юринформцентр,
2002. С. 522
21) Гражданское право под ред. Сергеева А.П., Толстого
Ю.К. М.; ПРОСПЕКТ. 1997. С.328
22) Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Фонд "Правовая
культура"; Редакция журнала "Хозяйство и право", 1999. С. 403
23) Строительство.
Заключение договоров. Приемка законченных объектов. Стандарты и
технические условия. М.: Экспертиза.
1996г. С. 59.
24) Суханов Е.А. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и право. 1998. №6. с. 2-5.
25) Толковый словарь русского языка // Под ред. Д.Н.
Ушакова. Т.1 ., 1935г. С. 1311, Т. 4. 1939. С. 562. M.
26) Фаткутдинов 3.Г.:
«Вопросы применения договора подряда на
капитальный ремонт жилых и производственных помещений» // Советская юстиция.
1972. № 4. С. 22.
СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
1) "ГК РФ (часть 1)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ// "СЗ
РФ".- 1994. № 32, ст. 3301; 2003. № 52 (1 ч.). ст.
5034.
2) " ГК РФ
(часть 2)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ// "СЗ РФ".- 1996, № 5. ст.
410; 2003. № 52 (1 ч.), ст. 5034; 2003. № 46 (ч. 1). ст. 4434.
3) "Градостроительный Кодекс Российской Федерации" от
07.05.1998 № 73-ФЗ// "СЗ РФ".- № 19.1998. ст. 2069; 2003. N 2. ст.
167.
4) "Земельный Кодекс Российской Федерации "
от 25.10.2001 № 136-ФЗ // "СЗ РФ".- 2001. № 44. ст. 4147.
5) Федеральный Закон РФ от 17.12.1992г. "Об
административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и
объединений за правонарушения в области строительства".// Ведомости РФ.-
1993. №2. Ст. 58
6) Федеральный Закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе"// "СЗ РФ".- 1995. № 48. ст. 4556.
7) Федеральный Закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // "СЗ
РФ".- 1997. № 30. ст. 3594.
8) Федеральный Закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ ("Об ипотеке (залоге
недвижимости)" // "СЗ РФ".- 1998. № 29. ст. 3400.
9) Федеральный Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений" // "СЗ РФ".- 1999, № 9, ст. 1096.
10) Федеральный Закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации "// "СЗ РФ".- 1999. №
28, ст. 3493.
11) Федеральный Закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности"// "СЗ РФ".-2001. № 33 (ч. 1), ст.
3430; 2003. № 11. ст. 956
12) Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1) "Об охране окружающей
природной среды"// "Ведомости СНД и ВС РФ".- 1992. № 10. ст. 457.
13) Постановление Правительства РФ от 14.08.1993 № 812 "Об
утверждении основных положений порядка заключения и исполнения государственных
контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных
государственных нужд в Российской Федерации"// "Собрание актов
Президента и Правительства РФ".- 1993. № 34. ст. 3189.
14) Постановление
Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 "О правилах подтверждения
пригодности новых материалов, изделий конструкций и технологий для применения
в строительстве "//: "СЗ РФ".- 1998. № 1. ст. 138.
15) Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении
Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»// "СЗ
РФ".- 1998. № 46. Ст. 5698.
16) Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 27 июля 1993
г. № 729 "Об утверждении Положения о порядке наложения штрафов за
правонарушения в области строительства"// Собрание актов РФ.- 1993. № 32.
Ст. 3014.
17)Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 № 1008 "О порядке
проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной,
предпроектной и проектной документации"//"СЗ РФ".- 2001.№1 (ч.2)
ст. 135.
18) Постановление Госкомстата РФ от 24.09.1993 № 185 "Об
утверждении инструкции о порядке составления статистической отчетности по
капитальному строительству"// не опубликовано.
19) Распоряжение Госкомимущества РФ № 660-р, Госстроя РФ № 18-7 от
13.04.1993 "Об утверждении положения о подрядных торгах в Российской
Федерации"//"Российские вести".- 1993. № 90. "Бюллетень
нормативных актов министерств и ведомств РФ".- 1993.№ 8.
20) Постановление Совмина СССР от 26.12.1986. №1550 «об утверждении
правил о договоре подряда на капитальное строительство» // Свод законов СССР
Т. 6. С.26.
21) Обзор практики разрешения споров по
договору строительного подряда. Информационное письмо Пленума ВАС от 24 января
2000 г. № 51 // Вестник ВАС РФ.- 2000. № 3.
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
«___»________20__г.
г. Омск №___
_______________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________
(Устав, Положение,
Доверенность, №, дата, № свидетельства
государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
с одной стороны, ______________________________________________________________________________________,
(наименование юридического
лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
и именуемое
в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________,
(должность,
Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________________________,
(Устав, Положение,
Доверенность, nb, дата, nb свидетельства государственной регистрации индивидуального
предпринимателя)
с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет
договора
1.1. Предметом настоящего
договора является выполнение Подрядчиком следующих работ:
(указывается вид
работ)
1.2. Подрядчик обязуется
выполнить указанные работы в соответствии с Техническим заданием, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия
для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную в
настоящем договоре цену.
(В договоре может быть предусмотрена
обязанность Подрядчика в течение определенного срока обеспечить сопровождение
эксплуатации объекта после его принятия Заказчиком.)
1.3. Техническая документация
по настоящему договору готовится и предоставляется
_________________________________________________________________________________
(Заказчиком или
Подрядчиком)
в срок ________________________________.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|